Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Содержание
  1. Договор оказания услуг по ремонту мебели
  2. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
  3. Договор на перетяжку мягкой мебели образец
  4. Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец
  5. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  6. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  7. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  8. Досуг
  9. Инфраструктура
  10. Наука
  11. Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами
  12. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  13. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
  14. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
  15. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  16. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  17. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  18. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  19. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  20. 10. ПОДПИСИ СТОРОН
  21. Договор на ремонт мебели образец скачать
  22. Перетяжка и ремонт мягкой мебели в сургуте
  23. Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом
  24. Образец договора на перетяжку мебели, ИНН
  25. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  26. Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк
  27. Договор на ремонт мебели
  28. Договор перетяжка
  29. Примерный договор ремонт офисных кресел
  30. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели
  31. 1. Предмет договора
  32. 2. Права и обязанности сторон
  33. 3. Порядок расчетов и стоимость работ
  34. 4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  35. 5. Ответственность сторон
  36. 6. Форс-мажорные обстоятельства
  37. 7. Порядок разрешения споров
  38. 8. Заключительные положения
  39. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  40. 10. Подписи сторон
  41. Скачать образец и бланк

Договор оказания услуг по ремонту мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебелиг. «» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

[attention type=yellow]
[attention type=yellow]

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

[/attention]
[/attention]

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Выполнение данного этапа возможно в день оформления договора. Где выполняются работы по перетяжке мебели Как правило, все работы выполняются в нашем цехе, т.к.

в этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки.

Работы начинаются только после внесения аванса?

Да, размер предоплаты составляет полную стоимость всех материалов. Сумма за работу выплачивается клиентом после сдачи-приемки заказа.

У меня есть ткань/кожа, можете ли вы этим материалом обить мою мебель? Рискуете получить совсем не тот результат на который рассчитывали.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Досуг

Досуг • Развлечения • Творчество • Общественное питание • Рестораны • Бары • Кафе • Кофейни • Ночные клубы • Литература

Инфраструктура

Город • Власть • Администрации районов • Суды • Коммунальные услуги • Подростковые клубы • Общественные организации • Городские информационные сайты

Наука

Педагогика • Образование • Школы • Обучение • Учителя

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами

Договор на перетяжку мягкой мебели образец
по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

[attention type=red]

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

[/attention]

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

[attention type=yellow]
[attention type=yellow]

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

[/attention]
[/attention]

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

[attention type=green]

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

[/attention]

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Исполнитель _________________ 47 пользователей добавили
этот документ в избранное

Договор на ремонт мебели образец скачать

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Евгений Сажин Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Перетяжка и ремонт мягкой мебели в сургуте
  • Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом
  • Образец договора на перетяжку мебели, ИНН
  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Образец договора на изготовления мягкой мебели
  • Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

Перетяжка и ремонт мягкой мебели в сургуте

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мебель под заказ. Заключение договора

Действующего на основании.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Материалы обивки: натуральная кожа, кожзаменитель, ткань четыреста образцов.

Образец договора на изготовления мягкой мебели В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели. В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель. Образец договора на изготовление корпусной мебели Договор на изготовление. Образец договора. Продажи мебели. Договор на оказание услуг по ремонту мебели.

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор. И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец Индивидуальный Предприниматель Глуханько Дмитрий занимается перетяжкой, ремонтом и реставрацией мягкой.

Мастер обязуется качественно выполнить поставленное перед ним Ваше задание. Мы уже более 10 лет занимается обивкой и перетяжкой мягкой без единой жалобы от клиентов. За это время нам удалось собрать команду из настоящих мастеров своего дела.

Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не просто замена старого материала обивки на новый. Перетяжка мебели кожей Одной из основных услуг нашей мастерской является перетяжка мебели кожей.

Мы работаем со всеми видами мягкой мебели, включая старые образцы и новые дорогие модели производства известных европейских фабрик.

Наша мастерская принимает заказы на перетяжку мебели кожей по Москве и Подмосковью, а также выполняем другие виды ремонтных работ: замену наполнителя, комплектующих, фурнитуры, устранение скрипов и т.

[attention type=yellow]

Перетяжка, обивка, ремонт — мягкой — мебели — в — Минске Каждого радует вид новой и красивой мебели, однако со временем даже дорогие предметы теряют свои первоначальные свойства.

[/attention]

Но не торопитесь мысленно прощаться с продавленным диваном или потертым креслом: любимые и привычные предметы обстановки можно отреставрировать в мастерской. Мы предлагаем услуги по перетяжке мягкой мебели в Минске. После наших работ по восстановлению и обивке ваша приобретет совершенно новый вид!

Обивка поцарапана домашними животными; внешний вид дивана или кресла устарел; испорчена маленькими детьми: залита соком, порезана или изрисована; хочется сменить мебель, однако не хочется тратить деньги на приобретение новой.

Предоставляется гарантия, постоянным клиентам предлагаются выгодные условия сотрудничества и скидки. Работы могут проводиться как непосредственно в нашей мастерской, так и у заказчика на дому.

Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи.

Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами. RSS Feed. На изготовление мебели на заказ образец. Образцы договоров. Author Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

Действующего на основании. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Материалы обивки: натуральная кожа, кожзаменитель, ткань четыреста образцов.

Образец договора на изготовления мягкой мебели В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели. В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели. Порядок расчета, гарантия на мебель.

Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом

Договор с ИП При осуществлении деятельности предприниматели заключают самые разные договоры.

Это могут быть договоры, заключаемые с другими предпринимателями и компаниями, а также договоры с физическими лицами, не являющимися предпринимателями. Договор с ИП, образец которого мы приводим ниже, является договором на оказание услуг.

Для предпринимателей это означает право вступать в любые договорные отношения в рамках, установленных законодательством. Дорогие читатели!

Образец договора на перетяжку мебели, ИНН

Узнать подробнее. Сколько денег экономит перетяжка мебели?! Очень популярная модель прямого дивана с оттоманкой и выкатным механизмом трансформации от мебельной фабрики «8 Марта». Удачное решение для интерьера, как в креативной, молодёжной квартире-студии, так и в гостиной загородного дома. Стоимость в магазине: от рублей Стоимость перетяжки: от 33 рублей Ваша экономия: рублей.

Прямые диваны. Угловые диваны.

Наши координаты: Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, д. Email: mebel nabis ИП Михайлов В. Производство бескаркасной мебели: кресло груши кресло мешки.

Использовать материалы сайта разрешено только при наличии активной обратной ссылки и разрешении администрации сайта. В настоящее время наш рабочий день закончен.

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время! Menu Услуги Чем мы занимаемся: Перетяжка мебели Реставрация и ремонт мебели Ткани, кожи, поролон и фурнитура для обивки Помощь в выборе новой мебели.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

.

.

• • • • • • • • • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели в лице. Действующего на.

.

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

Договор на ремонт мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.

7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

[attention type=red]

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

[/attention]

7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.

7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

Мастерская осуществляет высококачественный ремонт и реставрацию мебели из дерева.

Принимает в ремонт и на реставрацию мебель из дерева: антикварная, старинная, стильная, современная. Корпусная, мягкая, детская. Из массива древесины, отделанная шпоном, лакированная, полированная, крашеная. Наша специализация – восстановление сложных повреждений, а также устранение дефектов прошлых реставраций.

Ремонтом мягкой мебели и восстановлением корпусной занимаются мастера разных специальностей. Мягкую – реставрируют обивщики, корпусную – столяры краснодеревщики.

Заказы на ремонт, обновление принимаются и оформляются в установленном порядке. Составляется договор, в котором отражаются особые требования, цена ремонта, сроки, гарантии, условия доставки.

Наличие договора на ремонт или реставрацию мебели – одна из гарантий получения качественной услуги. Он может быть либо стандартным, типовым, либо составленным для определённого вида услуг. Мы работаем по двум видам договоров.

Первый типовой для работы с юридическими лицами. Второй наш собственный, разработанный специально для оказания услуг лицам физическими, то есть с заказчиками, собственниками мебели. В нём прописаны и гарантии и условия хранения.

Предлагаем ознакомиться  Как рассчитать отпуск после декрета

Типовой договор необходим, когда ремонт или реставрация осуществляется для юридических лиц, организаций, офисов компаний.

Сейчас, будь то 000 Реставрация, фабрика ремонт мебели или ИП реставратор, даже частный мастер, обязательно предоставят заказчику типовой договор, скачанный из интернета, в котором указываются реквизиты, цена, сроки, гарантии.

В конце текста, как правило, последним абзацем идёт информация о том, что все возникшие споры разрешаются в соответствии с законами нашей Родины.

Как говорилось раньше, наличие договора на ремонт одна из гарантий положительного результата. Говорит о стабильности, длительном сроке существования, наличии контроля качества и материальной ответственности за свои действия.

[attention type=green]

Подписав договор оказания услуг, заказчик уверен, что получит то, что хочет, а исполнитель уверен, что его работа будет оплачена в оговоренные договором сроки.

[/attention]

Если же ремонт и реставрация мебели оказывается не юридическому лицу, а непосредственно владельцу, собственнику, конкретному человеку, типового перечня услуг не достаточно.

После того, как работа сделана, может выясниться, что в типовом договоре по оказанию услуг, явно отсутствовал важнейший пункт. А именно – после ремонта мебель должна понравиться заказчику. И это самый главный результат, ради которого всё и затевалось.

Независимо от того, старые это вещи из дерева, или относительно новые из ДСП, дорогая, элитная обстановка спальни, столовой, гостиной, или совсем простая, современная, садовая, металлическая пластиковая мебель, после работы с ней реставратора, она должна стать именно такой, какой её представлял заказчик.

Не темнее или светлее, не жёстче или мягче, а именно такой, как надо.

Мы разработали свою форму договора, для работы с частными лицами, которая отвечает всем вышеуказанным условиям, но более компактна, чем типовая. её часть – приложение, в котором заказчик имеет возможность написать свои особые требования.

Наша мастерская находиться в Москве. Удобный подъезд, бесплатная парковка. В любой момент можно приехать, посмотреть, как проходит ремонт, увидеть динамику процесса. Возможность есть, но, как правило, нам заказчики полностью доверяют.

Сделать заказ, произвести оценку, или задать вопрос реставратору.

Если речь идёт о стандартных операциях с современной мебелью, нарастить ножки стула, убрать царапины, поменять ткань на стульях, причин для беспокойства нет.

Сложнее, когда ремонтируется мебель не стандартная, авторская, старая, или даже антикварная. Для заказчика она представляет особую ценность. Человек привык к её нынешнему виду, со следами времени, патиной, повреждениями.

Грубо вмешаться в это сложный эмоциональный мир воспоминаний со своим профессиональным ремонтом значит убить предмет.

Обращаясь в незнакомую мастерскую велики риски, что у мастера могут оказаться свои собственные представления о красоте, которые в корне отличаются от идеалов заказчика. Иногда качество диктуют расходные материалы. (Современным лаком, как ни покрывай, всё равно получиться пластмасса). Иногда отсутствие опыта работы, образования, общих представлений о том, как должны выглядеть раритеты.

[attention type=yellow]

Прежде, чем отдавать дорогую вещь, посмотрите готовые работы мастера. А чтоб оценить его профессионализм посмотрите, на каких выставках и конкурсах участвовал реставратор.

[/attention]

В приложении к договору оказания услуг по ремонту мебели заказчик подробно может сам указать, на что следует обратить особое внимание. Какой срок гарантии хочет получить после ремонта. Каким лаком, политурой, воском, маслом покрыть дерево. Какой толщины заказать стекло для столешницы, установить зеркало, с фацетом или простое. Куда и когда привезти выполненный заказ.

Составляя договор услуг ремонта мягкой мебели, неплохо указать материал, используемый в качестве наполнителя,  расположение рисунка, направление ворса. На самом деле хороший обивщик и сам это прекрасно знает, но бывает, что рисунок не соответствует долевой нити, или вообще изнанка ткани смотрится выигрышнее лицевой стороны.

Договор на ремонт корпусной мебели для детской, может содержать сведения о лаке, красителях, клее. При покраске корпусной мебели особым пунктом выделить плотность слоя, оттенок цвета, наличие или отсутствие патины. Цвет, оттенок, густота тона.

Чем больше написано в приложении к договору, тем выше уверенность в том, что вещь после реставрации получиться именно такой, какой её хочет видеть заказчик.

Каждый мастер хочет сделать свою работу хорошо. Чем подробнее будет составлен договор, на оказание услуг по ремонту мебели, тем точнее он будет исполнен.

В дополнение к договору оказания услуг по ремонту мебели приложите фотографию предмета до реставрации в момент передачи в мастерскую и особенно частному мастеру. Она беспристрастно сохранит информацию о наличии ручек, ключей, целых стёкол и зеркал, «родной цвет» и так далее.

Мастерская предоставляет гарантию на все виды работ не менее 3 лет. Гарантийный срок реставрации антикварной мебели 5 лет. Это не значит, что через 5 лет после нашего ремонта нам не интересно, что происходит с мебелью.

Основной наш вид деятельности – реставрация антикварной мебели. Это занятие предполагает сопровождение предмета на протяжении всей его жизни. Словосочетание срок гарантии здесь вообще не уместно.

Реставрация – наука, основанная на опыте. Применяя какой либо материал, реставратору интересно, как он проявит себя через 5, 10 и далее лет. Насколько правильно была выполнена реставрация, как раз и становиться ясно через 5 лет.

Именно благодаря наблюдениям, (работаем с 1992 года), мы полностью отказались от применения синтетического клея, современного лака, искусственных красителей. У всех современных материалов короткий срок службы они не подходят для ремонта хорошей деревянной, тем более антикварной мебели из дерева.

[attention type=red]

Синтетические красители быстро выцветают, клей усыхает, перестаёт «держать», а современные лаки желтеют, тускнеют, отслаиваются. Произойдёт это не скоро, лет через 5, в любом случае по истечении срока гарантии. Для современной мебели допустимо, но старинная достойна лучшего. Поэтому, наш срок гарантии на антикварную, раритетную, коллекционную мебель практически не ограничен.

[/attention]

Мы благодарны нашим заказчикам за любую информацию о том, как проявляют себя вещи через много лет после нашего ремонта.

Модные сейчас мебельные воски и масла являются средствами по уходу за мебелью. Ими можно быстро, но ненадолго освежить лак. Воскованные поверхности требуют постоянной, чистки и обновления хотя-бы раз в полгода.

Объём работ и предварительная цена ремонта определяются по фотографии присланной нам любым удобным способом.

Если предварительная цена устраивает, мастер приезжает на место нахождения предмета, осматривает его, определяет размер «бедствия», уточняет пожелания. Проанализировав все обстоятельства, называет точную стоимость восстановления. Заключается договор. Форма оплаты любая, удобная для заказчика. После осмотра и оценки мы сразу сможем заключить договор и забрать предмет в работу.

Объём и степень разрушения определяет цену ремонта мебели. К недорогим ремонтам относятся перетяжка стульев, склейка, устранение мелких царапин и локальных потёртостей лака. Ремонт мебельных замков, изготовление ключей, замена стёкол и зеркал. Профессиональное восстановление всей лакированной поверхности, обновление лака, восстановление цвета – ремонт средней сложности.

К сложным видам восстановительных работ относятся операции, устраняющие повреждения массива дерева, возникшие в результате разрушения конструкций стульев, шкафов, комодов, буфетов, диванов. Ремонты особой сложности – восстановление маркетри, резьбы, инкрустаций. Реставрация мягкой антикварной мебели, перетяжка пружин.

  Особые виды обивки, капитоне, каретная стяжка, обтяжка кожей – наиболее сложные виды обойных работ.

Договор перетяжка

Внимание

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Базовый договор на услуги
  • Договор на ремонт мебели
  • Договор перетяжка
  • Реставрация мебели типовой договор
  • Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.

на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ 1.1.

Внимание Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».

1.2.

Примерный договор ремонт офисных кресел

Своевременная починка и перетяжка офисных кресел продлит срок их службы, позволит избежать дополнительных затрат на приобретение новой мебели.

Мастера компании Профремонтмебели восстановят эстетичный внешний вид изделий в минимальные сроки, произведут ремонтные работы любой сложности.

Перетянуть офисные кресла можно непосредственно в офисе или в нашем оборудованном цехе.

К ним относятся: стоимость, порядок и сроки оплаты; санкции за несвоевременное оказание услуг либо за нарушение срока оплаты; требования, которым должно соответствовать качество услуги; основания для досрочного прекращения договорных отношений.

[attention type=green]

Например: В Вашем доме стоит скрипучий диван, пружины которого расплылись, а обивка вытерлась и выгорела? Мы вдохнем в старый диван новую жизнь! После ремонта и реставрации Ваша мягкая мебель станет по-настоящему шикарной! Разваливается бабушкин буфет? Рассыпается на части раритетный комод? Мы превратим архаичную рухлядь в антикварные предметы интерьера, которые не просто украсят Ваш дом, но станут его гордостью!

[/attention]

Обивка мебели безжалостно потрепана кошачьими когтями? Ремонт и реставрация мебели к Вашим услугам! Новая обивка преобразит Ваши стулья и кресла и подарит Вам прекрасное настроение! И, заметьте, ремонт и реставрация мебели значительно экономят средства: ведь воскресить старую любимую мебель значительно дешевле, чем купить новую.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

  • 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
  • 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
  • 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
  • 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
  • 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
  • 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

  • 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
  • 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
  • 2.3. Исполнитель имеет право:
  • 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
  • 2.4. Заказчик имеет право:
  • 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

[attention type=red]

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

[/attention]

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

[attention type=yellow]
[attention type=yellow]

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

[/attention]
[/attention]

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

[attention type=green]

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

[/attention]

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

  • Юр. адрес:
  • Почтовый адрес:
  • ИНН:
  • КПП:
  • Банк:
  • Рас./счёт:
  • Корр./счёт:БИК:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: